1单选题1 / 100
2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到（ ）止。
查看答案
A. 2009年3月
建筑类一级建造师执业资格建设工程法规及相关知识
2010年度全国一级建造师执业资格考试模拟试卷（二）&建设工程法规及相关知识
100 题含答案建设工程法规及相关知识
2单选题2 / 100
按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（ ）。
查看答案
B. 因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年
3单选题3 / 100
当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是（ ）。
查看答案
B. 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决
4单选题4 / 100
张某原是甲建筑公司的采购员，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（ ）。
查看答案
A. 甲建筑公司
5单选题5 / 100
某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，下列表述正确的是（ ）。
查看答案
A. 张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利
6单选题6 / 100
下列情形中，诉讼时效为1年的是（ ）。
查看答案
A. 甲拒付租金1万元给乙
7单选题7 / 100
2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是（ ）。
查看答案
A. 自2001年5月5日至2002年5月5日
8单选题8 / 100
某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年（ ）。
查看答案
D. 6月17日
9单选题9 / 100
某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年（ ）。
查看答案
C. 11月14日
10单选题10 / 100
甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是（ ）。
查看答案
C. 建设单位
11单选题11 / 100
在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是（ ）。
查看答案
A. 勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上
12单选题12 / 100
某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是（ ）。
查看答案
D. 丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人
13单选题13 / 100
甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目。则下列说法正确的是（ ）。
查看答案
D. 甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任
14单选题14 / 100
某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时（ ）。
查看答案
D. 招标人允许投标人撤回提交的投标文件
15单选题15 / 100
根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位（ ）。
查看答案
B. 应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
16单选题16 / 100
某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是（ ）。
查看答案
A. 应当建立应急救援组织
17单选题17 / 100
关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（ ）。
查看答案
B. 总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
18单选题18 / 100
起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ ）。
查看答案
C. 专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施
19单选题19 / 100
关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（ ）。
查看答案
A. 施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
20单选题20 / 100
企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时（ ）。
查看答案
A. 经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年
21单选题21 / 100
某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括（ ）。
查看答案
C. 勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件
22单选题22 / 100
在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是（ ）。
查看答案
B. 电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代
23单选题23 / 100
下列表述正确的是（ ）。
查看答案
A. 评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军
24单选题24 / 100
某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有（ ）审查同意的水土保持方案。
查看答案
B. 水行政主管部门
25单选题25 / 100
某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工（ ）以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。
查看答案
D. 15日
26单选题26 / 100
某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是（ ）。
查看答案
B. 建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准
27单选题27 / 100
项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目（ ）于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。
查看答案
A. 建设单位（法人）
28单选题28 / 100
根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是（ ）。
查看答案
D. 丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年
29单选题29 / 100
居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是（ ）。
查看答案
D. 强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全
30单选题30 / 100
下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是（ ）。
查看答案
C. 丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系
31单选题31 / 100
某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为（ ）。
查看答案
C. 600万元
32单选题32 / 100
某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为（ ）。
查看答案
C. 4月20日
33单选题33 / 100
某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应（ ）。
查看答案
C. 补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金
34单选题34 / 100
某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是（ ）。
查看答案
C. 曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某
35单选题35 / 100
某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述（ ）情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。
查看答案
A. 合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实
36单选题36 / 100
某设备生产厂，分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是（ ）。
查看答案
C. 受要约人错误
37单选题37 / 100
甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下（ ）是不正确。
查看答案
C. 丙公司的承诺是无效的
38单选题38 / 100
某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于（ ）。
查看答案
D. 可变更、可撤销合同
39单选题39 / 100
甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是（ ）。
查看答案
C. 分包合同无效，甲公司有权要求工程款
40单选题40 / 100
甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2001年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照（ ）计算付款。
查看答案
B. 30元/吨
41单选题41 / 100
甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是（ ）。
查看答案
A. 甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保
42单选题42 / 100
2008年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2009年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于（ ）。
查看答案
C. 2010年1月1日
43单选题43 / 100
某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是 （ ）。
查看答案
D. 是连带共享债权的债权转让合同
44单选题44 / 100
甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是（ ）。
查看答案
C. 甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任
45单选题45 / 100
某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有（ ）。
查看答案
C. 为原债务人提供担保的保证合同
46单选题46 / 100
下列事例中，不能产生合同义务终止的是（ ）。
查看答案
C. 建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁
47单选题47 / 100
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（ ）。
查看答案
D. 合同中要求承包人垫资施工的
48单选题48 / 100
某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是（ ）。
查看答案
D. 违约责任的规定应符合公平原则
49单选题49 / 100
甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2008年底供货。则甲（ ）
查看答案
C. 可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任
50单选题50 / 100
某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（ ）。
查看答案
B. 视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押
51单选题51 / 100
某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（ ）。
查看答案
C. 甲、乙按照债权比例清偿
52单选题52 / 100
施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是（ ）。
查看答案
D. 当地的国有企业
53单选题53 / 100
下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是（ ）。
查看答案
B. 承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同
54单选题54 / 100
发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（ ）。
查看答案
B. 材料涨价部分不支持，停工损失支持
55单选题55 / 100
某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是（ ）。
查看答案
A. 开发商有权主张整体工程质量不合格
56单选题56 / 100
在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（ ）。
查看答案
C. 建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同
57单选题57 / 100
承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是（ ）。
查看答案
D. 因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果
58单选题58 / 100
在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，（ ）不正确。
查看答案
B. 民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案
59单选题59 / 100
在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由（ ）主持或参与的调解，属于行政调解。
查看答案
C. 当地政府建设主管部门
60单选题60 / 100
以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是（ ）。
查看答案
B. 被告提出反诉，可以不提供证据
61单选题61 / 100
商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是（ ）。
查看答案
D. 专业机构出具的质量鉴定报告
62单选题62 / 100
在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（ ）法院没有管辖权。
查看答案
A. 原告住所地
63单选题63 / 100
下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，（ ）是正确的。
查看答案
C. 既不实行级别管辖，也不实行地域管辖
64单选题64 / 100
甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起（ ）内提出。
查看答案
A. 3个月
65单选题65 / 100
下列（ ）不能作为行政诉讼的证据。
查看答案
D. 人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录
66单选题66 / 100
下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是（ ）。
查看答案
C. 逮捕
67单选题67 / 100
某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是（ ）。
查看答案
B. 由李某向张某承担侵权责任
68单选题68 / 100
某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应（ ）。
查看答案
B. 由许某赔偿
69单选题69 / 100
某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间（ ）。
查看答案
D. 具有效力，不停止执行
70单选题70 / 100
某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑（ ）。
查看答案
D. 18个月
71多选题71 / 100
下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（ ）。
查看答案
B. 聘用单位破产 C. 聘用单位被吊销营业执照 D. 与聘用单位接除了合同关系 E. 注册有效期满但未延续注册
72多选题72 / 100
下列关于法律体系的说法，正确的有（ ）。
查看答案
B. 法律体系是由法律部门构成的 D. 安全生产法属于社会保障法律部门
73多选题73 / 100
民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有 （ ）。
查看答案
A. 施工单位购买的各种建筑材料 B. 建筑资金 C. 建筑企业对其员工的培训 D. 施工中使用的施工机械
74多选题74 / 100
下列可以使委托代理终止的情形有（ ）。
查看答案
A. 代理期间届满或者代理事务完成 B. 被代理人取消委托或者代理人辞去委托 C. 代理人死亡 D. 代理人丧失民事行为能力
75多选题75 / 100
根据《建筑法》，下面关于分包的说法正确的有 （ ）。
查看答案
B. 所有的分包商都需要经建设单位认可 D. 如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任
76多选题76 / 100
评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有（ ）。
查看答案
A. 甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 C. 丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理 D. 丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明 E. 戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理
77多选题77 / 100
依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理 （ ）。
查看答案
A. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 B. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的 C. 未按招标文件要求提交投标保证金的 D. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的
78多选题78 / 100
张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是（ ）。
查看答案
A. 张某可要求享受工伤保险 B. 张某有权要求本单位赔偿 D. 张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿
79多选题79 / 100
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有（ ）。
查看答案
A. 垂直运输机械作业人员 B. 安装拆卸工 C. 爆破作业人员 D. 起重信号工
80多选题80 / 100
施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（ ）。
查看答案
A. 建设单位 D. 工程质量监督机构
81多选题81 / 100
根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有（ ）。
查看答案
A. 工程设计行业专用的综合性标准 C. 工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准
82多选题82 / 100
关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（ ）。
查看答案
A. 达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设 C. 建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核合格的节能设计文件，降低建筑节能标准 D. 施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格 E. 监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理
83多选题83 / 100
某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ）。
查看答案
A. 女职工李某，正在家中休产假 B. 会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈 D. 工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家
84多选题84 / 100
某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为 （ ）。
查看答案
A. 陈某，66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家 B. 张某，两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年 D. 赵某，两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产
85多选题85 / 100
合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（ ）行为，应当承担缔约过失责任。
查看答案
B. 恶意进行磋商，给对方造成损失 D. 故意提供虚假情况，给对方造成损失 E. 一方未尽通知义务，增加对方缔约成本
86多选题86 / 100
根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是（ ）。
查看答案
A. 损害社会公共利益的合同 E. 恶意串通，损害个人利益的合同
87多选题87 / 100
甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（ ）。
查看答案
A. 付款地点为乙市 B. 交货地点为乙市 E. 交货地点和付款地点均在乙市
88多选题88 / 100
下列说法正确的是（ ）。
查看答案
A. 代位权只有债权人才能行使 D. 行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担
89多选题89 / 100
某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则（ ）。
查看答案
D. 应当按照乙、丙的约定履行合同 E. 企业合并分立属于法定的权利义务概括转移
90多选题90 / 100
根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是（ ）。
查看答案
B. 承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复 C. 承包人擅自将专业工程进行分包 D. 承包人将工程转包的
91多选题91 / 100
甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是（ ）。
查看答案
B. 丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%，则甲不能要求丙还款100万元 D. 丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权 E. 企业分立属于法定的权利义务概括转移
92多选题92 / 100
某工程建设项目，建设方甲、施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是（ ）。
查看答案
B. 保证合同由乙丙签订 E. 甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙书面同意
93多选题93 / 100
建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中，正确的是（ ）。
查看答案
A. 施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖 D. 施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价
94多选题94 / 100
以下关于公开审判制度，正确的表述是（ ）。
查看答案
B. 除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开 C. 对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决 D. 除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程 E. 除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露
95多选题95 / 100
甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括（ ）。
查看答案
A. 裁决的事项不属于仲裁协议范围 B. 仲裁庭的组成违反法定程序 C. 认定事实的主要证据不足 D. 适用法律确有错误
96多选题96 / 100
甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法正确的是（ ）。
查看答案
B. 甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会 C. 丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院
97多选题97 / 100
某市建委在安全检查中，因某建筑公司施工现场存在安全问题，对其作如出罚款决定，如该决定有下列（ ）情形之一的，人民法院可判决撤销或部分撤销。
查看答案
A. 适用法律、法规错误 B. 违反法定程序 D. 滥用职权 E. 处罚主要证据不足
98多选题98 / 100
下列关于行政处罚的种类及程序，表述正确的是（ ）。
查看答案
C. 警告既属于行政处罚措施，也属于行政处分 D. 行政机关不得因当事人申辩而加重处罚 E. 适用简易程序可以当场作出行政处罚决定
99多选题99 / 100
可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（ ）。
查看答案
A. 建设单位 B. 施工单位
100多选题100 / 100
根据《招标投标法》的规定，招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，可以处以（ ） 的处罚措施。
查看答案
A. 责令改正 C. 中标项目金额一定比例的罚款