陈印法规试题

下不属于民商法部门的是（    ）

有权制定地方性法规的主体是（    ）

国务院制订的《建设工程质量管理条例》属于（    ）

下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是 （    ）。

以下规范性文件中，法律效力最高的是（    ）

以下关于法的效力层级，说法错误的是（    ）

根据《立法法》的规定，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致 ，不能确定如何适用时，应当(  )。

某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款 ，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时对已支付的工程款（  ）。

甲委托乙购买设备，乙以自己的名义与丙签订了设备购买合同。由于甲的原因，乙未支付设备款，在向丙说明情况后，丙的权利正确的是（    ）

孙某系一建材生产企业私营业主，经某大型建材供应商负责人李某同意，孙某以该供应商名义与建设单位签订了建材供应合同 。孙某遂将自己生产的建材交付给建设单位 。后经检验证明部分建材不合格，则建设单位应向（  ）提出索赔。

由于不具备编写招标文件和组织评标的能力，甲房地产公司依照法律规定，与乙招标代理公司签订了一份合同 ， 指定由乙公司负责某住宅小区工程的公开招标工作 。甲乙之间的这种法律关系属于（  ）。

（授权不明）．某单位甲委托某乙代为采购 10 吨 16mm 螺纹钢，但并未限定最高采购价格。乙持授权委托书向供应商某丙采购，约定采购价格 6000 元/吨，3 日内送货。但丙将货物发到后，甲单位认为该价格明显过高，拒绝付款。则（      ）

（无权代理）. 某单位甲委托某乙代为采购 10 吨早强水泥，乙持授权委托书向供应商某丙采购，但供应商恰好缺货，在向乙说明情况后，乙同意购买普通水泥代替 。则本案说法错误的是（    ）

（表见代理）.张某原是甲建筑公司的采购员 ，辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现在以甲公司的名义与其长期负责的大客户乙公司签订 3000 吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问，对该合同承担付款义务的是（    ）

某项目施工中，施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从某供应商处购进了一批劣质钢材。后来被建设单位发现 ，要求施工单位返工，施工单位因此遭受了巨大损失 。施工单位的损失应由(  )承担。

用益物权不包含 （    ）权能。

关于国有土地建设用地使用权的说法，错误的是（

以下属于用益物权的是（    ）

根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（    ）起发生效力。

甲公司将在乙公司办公楼附近实施基坑爆破 。爆破前乙公司有权采取的物权保护方法是（）

甲建设单位委托乙设计单位编制工程设计图纸，但未约定该设计著作权归属。乙设计单位注册建筑师王某被指派负责该工程设计，则该工程设计图纸许可使用权归 ( )享有。

某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函。目前工程已经实施过半 ，经其他投标人投诉，招标主管部门调查认定行贿谋取中标情节属实。则（    ）

根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供的担保方式是（）

某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。 （  ）可以作为保证人。

甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（  ）

下列关于保证担保的说法，正确的是（    ）。

甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（    ）。

某银行为建设单位向施工单位提供工程款支付担保，保证合同中没有明确约定保证范围。工程交工后，建设单位拖欠施工单位工程款 530 万元，迟延履行利息 7 万元，违约金15 万元。施工单位起诉产生的诉讼费用 40 万元。则施工单位有权向保证人主张（  ）

因（    ）发生的债务，不适用留置权。

《建设工程施工合同（示范文本）》（ GF-1999）规定，工程开工前，（    ）应当为建设工程办理保险，并支付保费。

以下因（    ）引起的损失和费用属于建筑工程一切险保险责任范围。

2004 年 2 月 1 日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为 2004年 5 月 1 日，竣工日期为 2005 年 12 月 31 日。2004 年 2 月 10 日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同 。施工单位为保证工期 ，于 2004 年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为 2004 年 5 月 10 日。该工程保险开始生效日为（ ）。

某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的原因是（ ）。

下列属于行政处罚的是（    ）

建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门中请领取（              ）。

某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应当事先取得的批准文件不包括（  ）。

某施工项目，工程合同价 300 万元，建设工期 6 个月。则开工前，建设单位到位资金不得少于（  ）万元。

建设单位最迟应当自领取施工许可证之日起 （    ）内申请延期。

某建设单位于 2011 年 3 月 1 日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工 ，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续 ，该工程最迟应当在（    ）开工。

建设单位于 2008 年 9 月 13 日申请领取了施工许可证，但因为项目所在地发生流感疫情，工程于 2009 年 10 月 1 日才决定开工。则以下说法正确的是（  ）

根据《建筑业企业资质管理规定 》，关于我国建筑业企业资质的说法 ，错误的是(    )。

建筑业企业资质证书有效期为（    ）

甲公司将项目发包给乙公司 ，乙公司将项目转包给包工头某丙 。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司 500 万元，乙公司拖欠某丙 600 万工程款。现某丙打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（    ）。

分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的
①项目负责人．
②技术负责人．
③项目核算负责人．
④质量管理人员．
⑤安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同（  ）

某大型项目施工期间，项目经理刘某因个人原因辞职去另一家施工企业担任负责人 ，但该项目发包人不同意承包人变更项目负责人的请求，则在此情况下，（    ）。

根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定 》，下列说法错误的是（  ）。

根据《工程建设项目施工招标投标办法 》，以下（    ），即使既属于招标范围也达到规模标准，依法可以不进行施工招标。

招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标 ，这种招标方式称为（）。

某企业在一次大型工程项目的招标活动中，根据《招标投标法》的要求安排了以下招标程序：
①成立招标组织；
②签收投标文件；
③编制招标文件和标底；
④发布招标公告。
下列排列顺序正确的是（ ）。

下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是 （    ）。

根据《工程建设项目施工招标投标办法》，不属于施工招标文件内容的是（）

招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于 2007 年 3 月 3 日开始发售招标文件， 3 月 6 日停售；招标文件规定投标保证金为 100 万元；3 月 22 日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改 ，投标截止日期为同年 3 月 25 日。上述事实中错误有（    ）处。

资格预审文件中，不需要载明资格预审的

某建设项目递交投标文件的截止时间为 2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（        ）。

某项目评标委员会由 7 人组成，其中招标人代表的名额最多为（    ）

开标会议上，无权检查投标文件密封情况的是（    ）

书面评标报告作出后，中标人应由 （    ）确定。

某项目 2008 年 3 月 1 日确定了中标人， 2008 年 3 月 8 日发出了中标通知书 ，2008年3 月 12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于（        ）。

在某项目评标中，某施工单位的投标报价为 5000 万元，考虑到其工期提前，评标价为 4800 万元。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，双方按照 5000 万元的价格签订了中标合同并办理备案。同时另签订了一份让利 100 万元的补充协议。双方后来因工程款结算产生纠纷，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为 (    )万元。

根据《工程建设项目施工招标投标办法 》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人(  )。

某公开招标项目，共有三家单位投标，其中一家未按招标文件要求提交投标保证金。
则下列说法中正确的是（  ）

某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为 3 月 20 日，停止出售的时间为 3 月 30日，提交招标文件的截止时间为 4 月 25 日，评标结束的时间为 4 月 30 日，则投标有效期开始的时间为（      ）

某钢结构招标项目在投标有效期即将结束时，发生不可抗力，招标人书面要求所有投标人延长投标有效期一个月。则以下符合法律规定的是（      ）

下列关于投标有效期，说法正确的是（    ）

关于投标保证金，说法错误的是（    ）★

某招标人于 2008 年 4 月 1 日（周日）向中标人发出了通知书，双方于 2008 年 4 月15 日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在 (      )前退还其他投标人的投标保证金。

投标人在投标过程出现（    ）时，招标人可以没收投标保证金。

根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是（ ）。

某投标人通过行贿的手段中了标，中标结果公布后，经过其他投标人投诉，有关行政主管部门着手进行调查。则对这一事件，不一定产生（  ）的法律后果。

某大型建筑工程招标项目 ，甲．乙．丙公司组成联合体投标 ，甲为牵头人，则下面说法正确的是（    ）。

★某依法招标的项目 ，2010 年 4 月 1 日评标委员会向招标人提交书面评标报告 ，并推荐甲为中标候选人。4 月 3 日招标人确定甲为中标人 。4 月 30 日招标人向甲发出中标通知书。5 月 30 日招标人与甲签订书面合同。招标人应当在（        ）前向招标监管部门提交招标情况书面报告。

关于建筑工程的发包．承包方式，以下说法正确的是（    ）

某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位提出为确保外墙涂层质量，  将施工单位已订购的某小厂生产的涂料更换为另一物美价廉的著名进口涂料。根据《建筑法》及其他有关规定，（ ）

（    ）建筑工程，可以接受联合体承包。

甲施工单位与乙施工单位联合承包某市政工程，双方约定甲承担基础施工，乙承担路面施工，  并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任 。现甲的工作任务已通过验收并已退场，在后续施工过程中，乙公司发生质量事故给建设单位造成 50 万元损失，建设单位竟要求甲公司承担全部损失。本案中，正确的表述是（   ）。

根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为不属于违法分包的是（）

某施工单位因借用其他企业的资质证书骗取中标 ，被有关主管部门取消 1 年投标资格。则该违法行为记录公告期限应为（    ）

某市中心医院项目进行公开招标 ，乙建筑公司在当地建设行政主管部门的干预下中标。经多轮谈判，最终招标人甲与乙签订了将风险不合理转嫁给乙的承包合同。施工过程中 ，乙公司偷工减料，没有按照施工图纸和规范进行施工 。而监理单位丙因甲拖欠监理费 ，减少了来现场的次数， 未能及时发现和阻止乙的行为 。最终导致质量事故的发生 。对本案各方行为，分析错误的是（  ）。

建设工程合同不属于（    ）

某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。如建设单位的请求获得支持，则相关的（   ）也无效。

建设工程合同实质上是一种特殊的（    ）

（    ）不属于建设工程合同。

2008 年 3 月 12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真 ，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢 20t，每吨 4800 元，2008 年 3 月 20 日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于 3 日内答复。2008 年3月14日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案的表述正确的是(   )。

下列法律行为中，属于承诺的是（    ）

某建设工程项目采用直接发包方式 ，6 月 1 日甲建设单位表示同意接受乙施工单位的最终报价，交由乙施工单位施工 。乙施工单位随即提出双方应签订书面合同 ，但建设单位对乙的施工能力并不完全放心 ，遂借口公章已挂失，等重新刻好章后再签。6 月 5 日施工单位进场放线并开始搭设脚手架，此后工程进展顺利， 9 月 15 日工程竣工， 9 月 30 日双方补签了施工合同。则双方的施工合同自（    ）起成立。

建设工程施工合同的订立受《合同法》关于合同订立一般规则的约束，同时又具有其特殊性。下列表述中错误的是 （  ）

某扩建工程建设单位因急于参加认证 ，于 11 月 15 日未经检验而使用该工程 ，11 月20 日承包人提交了竣工验收报告， 11 月 30 日建设单位组织验收， 12 月 3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）

承包人 3 月 1 日提交竣工验收报告 ，发包人因自身原因 ，8 月 1 日才组织竣工验收，验收不合格。整改后，8 月 15 日，第二次验收合格。8 月 20 日，,建设单位办理工程竣工验收备案，8 月 30 日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自 (      )起算。

例 10．某承包合同约定： “发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复 ”。承包人 6 月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（ ）

某承包合同约定：  “发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复， 逾期视为认可”。承包人 6 月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（ ）

某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加 。双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（ ）

某建设工程合同约定 ，“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款”。2005年 10 月 1 日工程通过竣工验收， 10 月 10 日承包人提交竣工结算文件， 10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。 2006 年 5 月 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）

建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息 。 工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是 (  )。

施工中，由于图纸延误造成施工单位机械闲置损失 800 元/天，工人窝工损失 1200元/天。由于设计单位事先通知将推迟 30 天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业 ，为此，需每天派车接送这批工人上下班 ，发生交通费用 400 元/天。建设单位应当就此事件向施工单位承担（      ）的损失赔偿。

甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质 ，为了中标借用了乙建筑公司的资质 。2010年 12 月，所承建的工程竣工验收合格 。此后甲因工程款纠纷起诉到法院 ，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是 (    )。

某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板 。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。 后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位 。此时施工单位出卖模板的合同为（ ）合同。

甲为出租车司机，乙为乘客。甲送乙去往机场，结果下车时候二人皆走神 ，乙将一件重要的随身行李遗落在出租车的行李箱内。乙发现后即联系出租车公司通知甲将行李送回 。甲要求乙赔偿空车行驶损失，乙却要求甲赔偿误机损失。本案中，应当谁赔偿谁？

2007 年 3 月 1 日建设单位甲公司与承包单位乙钢结构公司订立钢结构施工合同。2007 年 6 月 1 日，因为图纸变更导致用钢量大大增加。 2007 年 10 月 1 日钢结构完工，双方办理竣工结算。钢结构公司提出，由于 2007 年 6．7 月份期间，钢材价格发生大幅上涨，该阶段实际用钢量远远超出原合同约定，请求建设单位对该部分损失予以合理补偿 ，对超出的用钢量单价按 6 月份实际价格调整。双方发生争议。问：本案应如何处理？

某施工合同约定质量标准为合格， 监理工程师 在巡视时要求承包人 “把活儿做得更细些，到时不会少了你们的 ”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（  ）承担

某施工合同约定质量标准为合格 ，甲方代表在巡视时要求承包人 “把活儿做得更细些，到时不会少了你们的 ”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（  ）承担

甲向乙借款 5 万元，同时丙又欠甲 5 万元，如果由丙向乙直接偿还，下列作法错误的是（ ）。

施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙 ，约定届时一起向甲供货和收款 ，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故。则（    ）。如甲同意呢？

因欺诈．胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤消合同。认定其为无效合同的必要条件是（ ）

甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同 ，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，则该合同自（  ）起不发生法律效力

下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人催告后方可以单方解除的是（    ）

5 月 12 日，工程所在地发生强烈地震，工程全部被毁。 5 月 15 日，承包人书面通知发包人解除施工合同， 5 月 25 日，发包人收到该通知， 5 月 26 日，发包人回复同意解除。则该施工合同解除的时间是 (     )。

施工单位因工期延误而承担违约金后，建设单位仍要求其继续赶工，则施工单位应（  ）。

甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付 200 吨水泥，货款 6 万元，乙向甲支付定金 1 万元；如任何一方不履行合同应支付违约金 1.5 万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失 2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（ ）。

施工合同约定 2006 年 4 月 30 日竣工，但施工单位因管理原因导致工程延误 ，最终于 2006 年 6 月 1 日才竣工，按照合同约定，工期每拖延一天罚款 2 万，但是在 2006 年5 月 13 日-18 日该地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属于不可抗力事件 ，对此，施工单位应承担（        ）万元的工期罚款。

甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同 ，乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往甲所在地。由于正值货运旺季，车辆安排不开，丙逾期发货。在运输途中，遇山洪暴发 ，公路被洪水淹没，导致水泥运至甲时已经延误了 15 天。对此损失，应由（       ）最终承担。

李某今年 51 岁，自 1995 年起就一直在某国企做临时工 ，担任厂区门卫。现企业改制后首次与所有员工签订劳动合同 。李某提出自己愿意长久在本单位工作 ，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（ ） 。

关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（    ）

某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）

某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历，则其劳动合同（）

职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期二年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年 ，决定向其多支付一个月的额外工资 ，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（    ）。

某施工单位濒临破产进行法定整顿期间 ，拟实施经济性裁员，则以下可以列入裁员名单的是(  )。

某施工单位试验员李某 2009 年 3 月上班，2010 年 5 月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意回单位上班，可主张按（ ）的工资标准支付赔偿金。

某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司 ，乙公司向某丙电力公司派遣了 3 名工人。则关于该劳务派遣行为，说法 错误的是（ ）

某工程基础施工时出现险情 ，施工单位安排工人抢险直到深夜 。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（    ）

施工单位招聘油漆工的要求是（    ）

女大学生孙某毕业后被企业录用 。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦．最累．最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是（ ）

甲施工单位委托乙安装单位在施工现场安装两台塔吊，约定塔吊验收合格后付款。下列关于该承揽合同说法错误的是（ ）

运输过程中，因（    ）发生货物毁损．灭失的，承运人应承担赔偿责任。

★某施工单位在安全生产许可证有效期内 ，共发生两起安全事故 ，重伤 1 人，轻伤3 人。根据《条例》  ，说法错误的是（ ）

施工单位（    ）依法对本单位的安全生产全面负责

某一级施工总承包资质企业，配备专职安全员的法定最低人数为（    ）。

某大型工程施工前，施工单位拟安排安全施工技术交底工作。根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列说法正确的是（    ）。

甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（        ）。

某施工单位项目经理未对施工现场内的安全危险因素进行说明，便要求安装拆卸工甲进入现场作业，则该项目经理侵犯了甲的（      ）。

王某发现吊装预制构件欲脱落 ，拒绝继续作业并迅速躲避 。王某的行为是行使法律赋予的（  ）。

★根据有关安全生产法律规定 ，对于施工单位和其从业人员 ，下列说法不正确的是（            ）。

根据《安全生产法》规定，从业人员行为正确的是（    ）。

劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护措施时 ，应立即向（  ）报告。

根据法律．行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（    ）。

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当组织专家论证．审查的专项施工方案是(  )。

因监理工程师错误指令导致施工现场暂时停工的 ，如果合同中没有单独约定 ，则（）

根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位做法正确的是（    ）。

★某施工分包合同约定 ，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工 ，则该施工机械使用前应由（ ）共同进行验收。

根据《建设工程安全生产管理条例 》的规定，建设工程意外伤害保险的期限（）。

★施工单位违反施工程序 ，导致一座 13 层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡 ，七人重伤，直接经济损失达 7000 余万元人民币。
（1）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（        ）事故。

（2）根据《建设工程安全生产管理条例 》规定，事故发生后，施工单位负责人杨某应承担的义务不包括（ ）。

（3）该事故应当由（    ）组织事故调查组。

（4）正常情况下，该事故调查工作应当 （    ）完成。

按照《建设工程安全生产管理条例 》的规定，（    ）不属于建设单位安全责任范围 。

某施工现场开挖时，因地下管线资料不全，施工单位不慎挖断一根军用光缆 ，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律法规，表述错误的是（    ）。

★某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中 ， 发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是书面要求分包商乙限期整改 。同一天，监理单位丙也书面向甲乙发出停工通知 。但乙拒不停工，  也未采取有效整改措施 ，发生重大安全事故。 关于各方安全生产责任的划分 ，下列说法错误的是 (  )。

施工单位升降机安装后，不属于安装单位义务的是（    ）

施工现场塔吊安装后，应当经①检测合格．②有关各方验收．③并在主管部门办理登记后，方可投入使用，以下属于检测单位义务的是（ ）

根据《建设工程质量管理条例》，（    ）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

按照《建设工程质量管理条例 》规定，网架施工分包单位必须按照（    ）施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

某钢筋混凝土工程的施工合同中规定 ，工程所需用的所有商品混凝土由建设单位负责供应，其余材料由施工单位负责采购，则（    ）。

依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（    ）无需取样送检，即可用于工程。

★某施工合同约定包工包料，则以下说法正确的是 （    ）

★ 施工单位以下做法符合《建设工程质量管理条例》规定的有（

某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例 》要求，施工单位应通知建设单位和（  ）。

某高校将教工宿舍楼工程发包给某施工单位，合同约定由施工单位包工包料。在质量检查中发现宿舍楼部分非承重墙轻微开裂。则高校（    ）。

某酒店项目经公开招标，由某施工单位承建，包工包料。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《条例》规定，以下不属于建设单位质量责任的是（    ）。

下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律．行政法规禁止的是（    ）

（    ）未经县级以上建设行政主管部门审查批准，不得使用。

某设计单位承担了某体育场的设计任务 ，则其应承担的质量责任 ，表述错误的是（

某建设单位拟委托监理 ，现有甲．乙．丙．丁四家监理公司可供选择 。根据《建设工程质量管理条例》，则建设单位可将监理任务委托给（    ）监理公司。
企业名称  企业资质    总监理工程师资格                备注
 甲      甲级       高工,注册监理工程师        施工单位子公司
 乙      甲级      工程师,注册监理工程师      该工程设计单位所属的监理公司
 丙      乙级      工程师,注册二级结构工程师
 丁      甲级       高工,注册监理工程师       该工程预制构件供应商的合伙企业

以下不属于工程监理依据的是（    ）

★未经总监理工程师签字，（    ）。

★某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现一楼基础底板断裂。对此，应 承担质量责任的是（  ）

某工程 3 月 1 日，施工单位提交竣工报告， 3 月 5 日建设单位组织竣工验收， 3 月6日竣工验收合格，3 月 11 日质量监督站报送质量监督报告 。则建设单位至迟应当在（前将竣工验收报告和消防准用文件上报公安消防机构备案。

★施工单位应当于（    ）出具工程质量保修书。

建设工程发生纠纷时，当事人应首先考虑通过 （    ）解决纠纷。

以下不可以进入仲裁庭的是（

★下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）

根据《民事诉讼法》关于特殊地域管辖的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者(  )人民法院管辖。

以下不属于民事诉讼当事人的是 （    ）。

当事人委托某律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人 ，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（        ）。

民事诉讼的证据不包括（)

某建设单位和施工单位因某分部工程质量缺陷发生纠纷 。施工单位提供了其技术负责人周某签字的技术核定联系单，证明工程质量合格。正确的说法是（    ）。

建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在（    ）提出。

仲裁过程中，如果申请人甲申请证据保全，则正确程序是（）

人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是（  ）

商品混凝土供应商甲作为证人 ，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是（    ）。

路人甲不慎掉入沿街的一个正在施工的井口受伤。一年零五个月后出院到法院起诉 ，要求施工单位赔偿其损失。对此案，法院（    ）。

以下适用诉讼时效的情形是（

甲施工单位在担任一项工程的总承包期间，遭遇多起法律纠纷。则以下纠纷中适用 2年诉讼时效的是（    ）

甲公司在乙公司办公楼附近实施基坑爆破 。爆破后 3 年，乙公司才发现玻璃幕墙的铝框发生损伤，向法院起诉要求赔偿，则本案（    ）

1990 年 6 月 8 日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，经过医治痊愈，2009 年 8 月 25 日，甲感觉胸部疼痛到医院诊治 ，经胸部透视发现甲的胸腔内有异物，通过手术取出断裂钢筋一小块 ，经确认是 1990 年那次受伤所遗留。甲就二次手术的赔偿要求应在(        )之前向该建筑工程公司提出。

★以下关于诉讼时效期间的起算，说法正确的是（    ）

当事人未约定履行期限的合同，诉讼时效期间的起算方式，不包括（）

某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款 。2005年 9 月 1 日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（      ）。

按照合同约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款 ，但没有支付。2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。 2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼 ，请求发包方支付拖欠的工程款 ，2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（      ）。

★2007 年 6 月 1 日，分包商乙存放在总包甲料场中的材料 ，因料场失火而毁损。乙于2007 年 10 月 15 日曾口头向甲要求赔偿损失，甲未予理睬。此后乙为了顾全合作，再未提及此事，直到 2009 年 7 月 15 日乙办理竣工结算时再次要求甲赔偿损失 ，甲辩称已经超过了诉讼时效，问本案实际诉讼时效期间应当在 (      )届满。

某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案 ，由某人民法院开庭审理 。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（ ）

甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案 ，人民法院立案审理 。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（    ）。

建设单位不服一审法院作出的财产保全的裁定，则它应当至迟在裁定书送达之日起（    ）内向上一级人民法院提起上诉。

2008 年 3 月施工单位终审败诉 ，2011 年 5 月施工单位取得确切证据 ，足以证明终审法官存在贪赃枉法行为，则以下说法错误的是（            ）

甲诉乙施工合同纠纷一案经某市一区法院一审终结 ，判决乙支付工程款及利息 。乙不服， 以一审判决事实不清为由向该市中级法院提出上诉 ，二审法院查清事实后依法进行了改判。甲的住所地在该市二区 ，但在该区没有财产可供执行 ，而在该市三区存有 20 万元的钢材。如果甲不执行二审法院的判决，乙应当向该市 (  )法院申请强制执行。

如果终审判决要求建筑公司向农民工支付工资合计 5 万元。支付日期截止于 2009 年8 月 5 日。但是，届时建筑公司却没有支付，则农民工至迟应在（ ）前申请强制执行。

★人民法院自收到申请执行书之日起超过 （    ）未执行的，申请执行人可以向上一级法院申请执行。

法院终审判决甲公司拖欠其工程款及利息 ，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲．乙双方达成分期付款协议 ，但甲没有履行该协议 。下列关于执行的说法中正确的是（ ）

某施工单位拒不履行法院生效判决 ，现查明该单位在银行账户存有一笔款项 ，则法院可采取的强制执行措施是（    ）。

建设单位与施工单位的合同中约定 ：“双方在履行过程中发生的争议 ，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁 ”。后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁 ，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁 ，双方争执不下。关于纠纷解决方式选择的说法，正确的是（ ）。

甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院.在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（   ）

甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位 ，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决 。 后双方因质量问题发生争议 ，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（    ）

★如果甲．乙双方没有在仲裁规则规定的期限内选定仲裁庭的组成形式，则下列做法正确的是（  ）。

下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（）

★甲公司与乙公司之间的建设工程合同纠纷，双方在仲裁过程中达成和解协议，此种情况下甲公司不具有下列哪一种权利？

某工程质量纠纷由合议仲裁庭审理 ，在赔偿数额上仲裁员意见不一致 ，首席仲裁员甲认为施工单位应向建设单位赔偿 20 万元，另两名仲裁员乙．丙都认为应赔偿 30 万元，则仲裁庭应按（ ）意见作出。

某工程质量纠纷经仲裁庭开庭审理后，在赔偿数额上形成三种意见，甲．乙．丙仲裁员分别认为应赔偿 15．16．20 万元，其中丙仲裁员是由当事人双方共同选定的 。此案中，应当裁决赔偿（ ）万元。

★关于仲裁裁决的撤消，以下说法正确的是（    ）

建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（    ）。

甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人 双方签收后乙公司又反复，则下列说法正确的是（   ）。

关于和解的说法，错误的是（    ）。

施工单位对建设行政管理部门下列行为提起行政诉讼 ，人民法院应当受理的是（    ）。

某施工单位在参加投标中有违法行为 ，建设行政主管部门的处罚决定于 5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（      ）

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作出，施工单位 5 月 25 日收到。8 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定 ，则说法正确的是（ ）

某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于 5 月 20 日作出，施工单位 5 月 25 日收到。8 月 1 日施工单位欲通过有关途径申请撤消该处罚决定 ，则说法正确的是（ ）

行政诉讼判决生效后，被告行政机关拒绝履行判决的，（）

建设工程施工合同不能认定无效的是（    ）。

某施工合同约定承包人对基础工程垫资施工，发包人对垫付资金按银行贷款利率 2倍支付利息，后发包人未按合同约定支付垫资利息，承包人诉至法院，则人民法院对垫资利息的处理，正确的是（ ）

某建设工程合同约定， “工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款 ”。2005年 10 月 1 日工程通过竣工验收， 10 月 10 日承包人提交竣工结算文件， 10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款 。2006 年 5 月 1 日 承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）

某扩建工程建设单位因急于参加认证，于 11 月 15 日未经检验而使用该工程， 11 月20 日承包人提交了竣工验收报告 ，11 月 30 日建设单位组织验收 ，12 月 3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（）

承包人 3 月 1 日提交竣工验收报告，发包人因自身原因， 8 月 1 日才组织竣工验收，验收不合格。整改后， 8 月 15 日，第二次验收合格。 8 月 20 日,建设单位办理工程竣工验收备案,8 月 30 日,工程交付使用.则本案中，竣工日和保修期自应分别自 ( )起算。

发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（ ）

某承包合同约定： “发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复 ”。承包人 6月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（）

某承包合同约定： “发包人收到竣工结算文件后 60 日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人 6 月 1 日提交竣工结算文件。 8 月 5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（ ）

施工企业于 3 月 5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前了一周 ，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收 。双方经协商，于 3 月 20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于 4 月 10 日出具了工程质量合格的鉴定结论 。则该工程的实际竣工日期应为（    ）。

某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时 ，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付 。  则对这部分工程量的处理 ，人民法院应当（   ）

在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为 5000 万元，考虑其工期提前，评标价为 4800 万元。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价 ，施工单位同意了招标人的要求，双方按照 5000 万元的价格签订了中标合同并办理备案 。同时另签订了一份让利 100万元的补充协议。双方后来因工程款结算产生纠纷，施工单位将招标人诉至法院，根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为 (    )万元。

建设工程施工合同应以（    ）为合同履行地。

甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给丙公司。工程竣工验收合格后 ，甲公司拖欠乙公司 500 万元，乙公司拖欠丙公司 600 万工程款。现丙公司打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是（ ） 。

某项目招标文件规定 ，“招标人应出具 10 万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则该工程采用的担保方式包括（    ）

根据《立法法》， （    ）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下属于委托代理权消灭的原因有 （    ）

某施工单位在某工程施工过程中，由于所采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一民居的围墙倒塌 ，造成部分居民出行不便 。对此，受影响的居民可向该施工单位请求（  ）

在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人财产向债权人提供担保的有（  ）。

某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。 保证合同应当由（  ）签订。

某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款 5000 万元，则银行有权（  ）

下列关于质押与抵押的表述正确的有 （    ）。

甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是（ ）。

6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为 100 万元，约定由买方支付定 金30 万元。由于资金周转困难，买方于 6 月 10 日交付了 25 万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（  ）。

某安装工程项目于 2010 年 2 月 15 日开工，合同约定的竣工日期是同年 6 月 30 日。实际竣工日期为 7 月 1 日，并于 7 月 15 日投入使用。试车考核期从 7 月 15 日开始，其间在 8 月 20 日至 9 月 20 日因故停止运行， 9 月 21 日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切保险期限的说法中，正确的有（ ）。

根据《建设工程施工许可管理办法 》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（    ）。

以下关于注册建造师在其执业活动中形成的施工管理文件上签字盖章的行为 ，表述正确的是（  ）

下面关于项目招标的说法错误的是（    ）。

公开招标的建设工程项目在资格审查时 ，投标人或潜在投标人应符合的条件是 （    ）。

某建设项目招标，评标委员会由二位招标人代表和三名技术 ，经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中 ，正确的有（  ）

下列标书不应认定为废标的是（）

以下不属于招标文件内容的是（

某招标文件要求投标人提交投标保证金 ，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（ ）

甲乙双方订立共同投标协议 ，共同承包了某大型建筑工程 。其中，甲公司为施工总承包特级资质，乙公司为施工总承包一级，甲是牵头人。下列说法错误的有（    ）

★甲．乙．丙三家施工单位组成联合体，甲为牵头人，并以牵头人名义提交了投标保证金。该联合体接到中标通知书后 ，丙经认真测算发现该项目投标报价过低 ，遂决定放弃该项目，导致招标人重新招标，不能按计划开工。关于本案，说法错误的是 (  )。

第一中标候选人（    ），招标人可以确定第二中标候选人为中标人。

甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（    ）等内容。

甲施工企业总承包了一个高档酒店工程，经建设单位同意，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明： “大堂装修工程质量完全由乙方负责 ”。以下说法正确的是（    ）

某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款 5000 万元,也无力支付施工单位工程款 3000 万元（其中含违约造成的损失 500 万元），则（    ）

以下（    ）应认定为无效合同。

某借款合同债权人将合同权利转让给第三人 。在合同没有特别约定的情况下 ，随之转移的其他权利有(  )。

因日本核辐射事件引起的中国“谣盐”风波中，武汉市民郭先生花 2.7万元购入总计6.5 吨食盐，被称为“抢盐帝”。国家调控后，盐价回落到每袋 0.65 元。关于本案，说法错误的是（    ）

建设单位与施工单位于 2009 年 1 月签订某项目装饰工程施工合同 ，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在 2010 年 3 月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是 2500m2，而不是 3000m2。则建设单位（    ）

承包人具有下列（    ）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的 ，人民法院应予支持。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的 ，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有 (  )

工程施工合同履行过程中 ，建设单位迟延支付工程款 ，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是 ( )。

下列违约责任承担方式可以同时适用的有 （    ）

关于违约责任，下列表述正确的有 （    ）。

某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合《劳动法》劳动保护规定的有（    ）

2008 年 3 月 1 日，甲将塔吊出租给乙，租期 3 年。同年 4 月 1 日，甲又将塔吊抵押给丙并办理抵押登记， 2010 年 1 月 1 日，丙因债务到期未受清偿而行使抵押权，丁通过竞拍取得该塔吊所有权。则以下说法错误的是 (    )

根据《安全生产许可证条例》，国家对 （    ）实行安全生产许可制度。

★某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时 ，根据我国《建设施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（      ）。

根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定 》的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（  ）。

施工单位的项目负责人的安全生产责任主要包括（

总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，  专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力 ，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中 ，正确的有（  ）

施工单位的 （    ），必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作
业操作资格证书后，方可上岗作业。

根据《安全生产管理条例》，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（    ）

施工现场应当设置显著安全警示标志的部位是（

某市区一高架道路的施工现场总平面图如下：
　　　　该施工现场总平面布置存在的问题有（  ）

★施工单位在施工现场员工，情况列表如下：
姓名    性别    年龄    身体状况      岗位
赵某    女      17      良好        档案员
钱某    女      27    怀孕 3 个月   起重信号工
孙某    男      29      良好      塔吊安装工
李某    男      39    伤残未愈       架子工
周某    女      28      良好       油漆工
（1）依据《安全生产管理条例》，施工单位应当办理意外伤害险的是（          ）

（2）依据《安全生产管理条例》，以上人员中，经过特种作业培训才可上岗的是（    ）

（3）依据《劳动法》，施工单位有法定义务为（    ）做定期体检。

（4）该施工单位因破产重整 ，经向劳动行政部门报告后实施经济性裁员 ，则依据《劳动合同法》，(  )肯定不能列入裁员名单。

甲建设单位将某工程发包给乙施工单位，甲依法应当向乙提供的资料有 ()。

某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，设备公司应当出具塔吊的（   ）

在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准 ，施工单位的正确做法是（）。

施工单位试验员张某对用于工程的钢筋．水泥．防水材料等取样检验，根据《建设工程质量管理条例》，张某对以上材料必须按照（    ）要求进行检验，合格后方可使用。

★以下是施工单位试验员的见证取样行为 ，不符合《建设工程质量管理条例 》 的有（      ）。

建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述正确的有（）

下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（    ）

★按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）

某商场项目，建设单位因急于开业，在尚未组织竣工验收的情况下提前将部分楼层交由商户进行店铺装修。装修过程中，建设单位陆续发现了一些质量缺陷 ，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列质量问题中，不能够获得人民法院支持的有（ ）

某综合楼工程于2004年7月20日开工建设，设计合理使用年限为 50年，屋面防水为E级，合理使用年限为 15年。电梯工程于 2005年7月20日验收合格，整个项目于 2005年7月26日竣工验收合格并交付使用。以下各项符合《建设工程质量管理条例》最低保修期限的有（ ）。

某工程项目已超过合理使用年限 ，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的（    ）鉴定，并根据鉴定结果采取加固．维修等措施，重新界定使用年限。

以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（    ）。

下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有（）

下列有关仲裁与民事诉讼的说法正确的有（    ）。

下列纠纷中，应当由不动产所在地人民法院专属管辖的是 （    ）。

两个人民法院之间因管辖权发生争议，正确的处理方法是 （    ）。

★当事人提交给法院的如下材料中，属于民事证据的是（    ）

关于证据种类，以下说法错误的是（    ）

施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（   ）

★关于证据，下列说法错误的有 （    ）

某建筑工人在三楼进行钢结构焊接作业时不慎坠楼，经鉴定腰椎粉碎性骨折造成残疾。王某起诉施工单位要求赔偿时 ，双方向法院分别提交了如下证据 。其中哪些证据不能作为认定案件事实的依据？